具體描述
基本信息：
書號：7511888327
條碼：9787511888327
圖書名稱：建設工程施工閤同案件裁判要點與觀點
定價：89
作者：劉貴祥
版彆：法律
齣版日期：2016-06-01
內容
裁判規則是案例的核心內容、靈魂所在。本書在盡量窮盡建設工程施工閤同案件多發糾紛、熱點糾紛典型案例的基礎上，突齣對案件裁判要點的提煉和解讀，以超*個案審判的視野，研究案例所體現的法律規則、裁判方法以及裁判理念，達到將裁判規則適用於類案的效果，旨在為法官、律師辦理同類案件提供法律適用的參考。
目錄 第1章建設工程施工閤同的成立與效力 第1節建設工程施工閤同的成立 001.雖未簽訂書麵閤同，承包人已實際履行義務且對方接受的，雙方成立建設工程施工閤同關係 浙江海濱建設集團有限公司與上海正海房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 002.雙方當事人簽訂閤作開發房地産閤同後又簽訂建設工程施工閤同的，如何認定閤同性質 【指導與參考案例】甲公司與乙公司建設工程施工閤同糾紛案 第二節建設工程施工閤同的效力 003.承包人未取得建築施工企業資質承攬建設工程而與發包人簽訂的施工閤同無效 黎某某與佛山市市政建設工程有限公司建設工程閤同糾紛案 004.施工人不具有工程施工要求的法定資質等級的，建設工程施工閤同無效 江某與佛山市高明區名豪園房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 005.沒有資質的實際施工人藉用資質與他人簽訂的建設工程施工閤同無效 喻某某與重慶市大足區季傢鎮人民政府等建設工程施工閤同糾紛案 【同類案例】上海某某公司與江蘇某某公司建設工程施工閤同糾紛案 006.建設工程施工閤同的承包人將工程分包給無資質的第三人的，分包閤同無效 任某某與浙江海天建設集團有限公司、第三人婁某某建設工程施工閤同糾紛案 007.承包人將工程主體結構的施工分包的，分包閤同無效 A公司與B公司建設工程分包閤同糾紛案 008.不是必須進行招投標的工程，未經投標程序訂立的施工閤同有效 浙江元生實業投資有限公司與龍元建設集團有限公司建設工程施工閤同糾紛案 009.補辦招投標手續的建設工程施工閤同是否有效 泰信公司與豪勝公司、聖達安酒店建設工程施工閤同糾紛案 010.建築施工企業承包工程後再進行內部承包是否有效 方遠建設集團股份有限公司與溫嶺市電影發行放映公司建設工程施工閤同糾紛案 011.締約一方以第三人名義簽訂閤同時閤同主體及效力的確定 【指導與參考案例】中建一局集團第六建築有限公司與河北置業房地産 開發有限公司及河北省國際信托房地産公司破産 清算組建設工程施工閤同糾紛案 012.關於施工閤同中約定按“*後雙方認可的工程總價”比例讓利是否附條件問題的解讀 【指導與參考案例】瀋陽三色空調淨化工程有限公司與瀋陽五愛天地實業有限公司建設工程施工閤同糾紛案 013.庭審結束前未能取得工程立項手續、施工許可證等相應證件，施工閤同效力的認定 上海浦朝建築安裝工程有限公司與徐州閣雲投資有限公司、徐州蘇銳金屬結構製造有限公司建設工程施工閤同糾紛案 014.應當通過公開招標卻通過邀請招標方式簽訂的建設工程施工閤同無效 某某教育中心與某某公司建設工程施工閤同糾紛案 第三節“黑白閤同”效力的認定 015.當事人就同一工程簽訂與中標閤同內容不一緻的閤同是否構成黑白閤同的認定 【指導與參考案例】中建二局第三建築工程有限公司與武漢大陸橋投資開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 016.如何理解《建設工程司法解釋》第21條所稱的“實質性內容不一緻” 【指導與參考案例】星華公司與榮盛公司建設工程施工閤同糾紛案 017.當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工閤同與經過備案的中標閤同實質性內容不一緻的，應當以備案的中標閤同作為 結算工程價款的根據 【指導與參考案例】浙江寶業建設集團有限公司與天津老闆娘水産食品物流有限公司等建設工程施工閤同糾紛案 【同類案例】東風公司與唐朝公司建築裝飾工程閤同糾紛案 018.屬於強製招投標的工程項目結算應當以中標閤同為準 河源公司與真茂公司建設工程施工閤同糾紛案 019.經過招投標的建設工程施工閤同，中標人作齣的讓利承諾書效力的認定 【指導與參考案例】甲公司與乙公司建設工程施工閤同糾紛案 第四節建設工程施工閤同無效的法律後果 020.建設工程施工閤同被確認無效後的過錯賠償責任 【指導與參考案例】美蘭公司與大華公司建設工程施工閤同糾紛案 021.實際施工人應舉證證明其和轉包人或違法分包人之間存在實際施工關係 閆某某與新沂市嘉陽建築安裝工程有限公司建設工程施工閤同糾紛案 022.建築施工閤同被認定無效後，施工人的資金占用損失由誰賠償 魏某某與溫州建設集團有限公司、溫州建設集團有限公司重慶分公司建設工程施工閤同糾紛案 023.建設工程施工閤同無效，但建設工程經竣工驗收閤格，承包人要求發包人參照閤同約定結算或者據實結算工程價款的應如何處理 【指導與參考案例】紅山公司與清遠公司建設工程施工閤同糾紛案 024.齣藉資質給他人實施違法轉包、分包緻閤同無效，資質齣藉方是否對工程款承擔責任 江蘇漢中建設集團有限公司與徐州礦務集團有限公司建設工程施工閤同糾紛案 025.建設工程因轉包、違法分包導緻施工閤同無效的，如何認定轉包人、違法分包人和發包人的責任 江蘇忠信建築工程有限公司與鄧某某等建設工程施工閤同糾紛案 第二章建設工程施工閤同的履行和結算 第一節工程價款糾紛 026.建設工程施工閤同無效，但建設工程經竣工驗收閤格，承包人請求參照閤同約定支付工程價款的，應予支持 侯某與某某公司、某某公司徐州分公司、洪某建設工程施工閤同糾紛案 【同類案例】劉某某與王某甲、王某乙、王某丙建設工程施工閤同糾紛案 027.施工閤同無效，但雙方在閤同中約定稅金比例及承擔方式的，應予支持 孔某某與銅山縣新達建築安裝工程公司建設工程施工閤同糾紛案 028.建設工程閤同無效，且工程並未竣工驗收的，承包人能否主張工程款 董某與蔡某、李某建設工程施工閤同糾紛案 【指導與參考案例】麗都公司與隆達公司建設工程施工閤同糾紛案 029.就同一建設工程分彆簽訂的多份施工閤同均被認定無效後，應當參照雙方當事人達成閤意並實際履行的閤同結算工程價款 【指導與參考案例】汕頭市建安（集團）公司與北京秦浪嶼工藝品有限公司建設工程施工閤同糾紛案 030.應以備案中標閤同文本還是留存檔案閤同文本作為結算工程價款的依據 【公報案例】西安市臨潼區建築工程公司與陝西恒升房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 031.閤同約定的計價方式不明，應以通行的工程定額作為計算工程款的依據 八方建設集團有限公司與景寜石印山房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 032.實際施工人請求發包人在欠付工程款範圍內承擔責任，包括工程款及利息 【指導與參考案例】甲公司與乙公司建設工程施工閤同糾紛案 033.因發包人原因緻工程無法審價，實際施工人如何主張工程款 上海舟欣置業有限公司與魯某某建設工程施工閤同糾紛案 034.當事人對施工閤同的內容約定不明，應推定閤同未變更 【指導與參考案例】華太建設集團有限公司與浙江福得爾電器有限公司建設工程施工閤同糾紛案 035.建築物所有人依據閤同約定對建築工程總承包人應付工程款不承擔責任的，應予支持 【指導與參考案例】某大學與房地産開發公司、建設公司建設工程施工閤同糾紛案 036.建設工程經竣工驗收閤格後，實際施工人與發包人所簽訂的建設工程價款結算協議，人民法院可予保護 【指導與參考案例】黑龍江省東陽房地産開發有限公司與鄭某某建設工程施工閤同糾紛案 037.鑒定機構分彆按照定額價和市場價作齣鑒定結論的，一般以市場價確定工程價款 【公報案例】濟南永君物資有限責任公司與齊河環盾鋼結構有限公司建設工程施工閤同糾紛案 038.施工閤同雙方存在兩份有效補充協議的，應當以簽訂時間在後的協議為結算依據 上海綠楊建築裝飾工程有限公司與德斯蘭壓縮機有限公司建設工程施工閤同糾紛案 【同類案例】上海恒鷺房地産開發有限公司與廈門市恒達昌房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 039.閤同通用條款和專用條款約定不一緻的，應如何適用 廣東省六建集團有限公司與廣東輕工職業技術學院建設工程施工閤同糾紛案 040.建設工程施工方單方提交的結算文件的效力 【指導與參考案例】黃浦住安公司與農工商超市有限公司工程款糾紛案 041.閤同約定采用一次性包死價的，承包人能否要求增加工程款 江蘇中陽建設集團有限公司與徐州路工工程機械製造有限公司建設工程施工閤同糾紛案 042.施工完畢後雙方形成的工程款結算單可以作為認定工程價款的依據 徐州市鼓樓區九裏街道辦事處孤山村村民委員會、王某某與卓某某建設工程施工閤同糾紛案 043.實際施工人與承包人之間的欠款能否追及發包人 王某某、趙某某與中海石油東營石化有限公司、劉某某建築工程施工閤同糾紛案 【同類案例】梁某某與佛山市金粵裝飾工程有限公司、中盈地産有限公司、廣東信盈投資有限公司建設工程施工閤同糾紛案 044.國傢審計機關作齣的審計報告是否影響雙方當事人達成的結算協議的效力 【公報案例】重慶建工集團股份有限公司與中鐵十九局集團有限公司建設工程閤同糾紛案 045.案涉工程已被部分推毀，雙方對工程款未經結算而原告訴請主張工程款，舉證責任應如何分配 成都國標建設工程有限公司與四川天府匯城置業有限公司建設工程施工閤同糾紛案 046.施工人不能嚮與其存在房地産開發閤同關係的當事人主張權利，而隻能嚮與其存在施工閤同關係的相對人主張權利 【公報案例】大連渤海建築工程總公司與大連金世紀房屋開發有限公司、大連寶玉房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 047.實際施工人不能舉證證明其實際承包施工瞭涉案工程的，無權嚮工程發承包方主張權利 陳某某與新沂華誠建築安裝工程有限公司、新港商貿城新沂有限公司建設工程施工閤同糾紛案 048.工程未完工，可否依約定的綜閤單價確定工程價款 徐州市釗鴻鋼結構網架廠與徐州海之潤玻璃有限公司建設工程施工閤同糾紛案 049.承包人怠於履行報送審計義務的，應當以實際施工人報送的結算報告為結算依據 劉某某與常州市嘉澤園林綠化有限公司、中國礦業大學建設工程施工閤同糾紛案 050.被掛靠人主張掛靠人支付因施工工程量增加而增加的管理費，不予支持 麯阜市園林古建築工程有限公司與劉某某建設工程施工閤同糾紛案 051.承包人將工程閤法分包而主張分包閤同約定的管理費，應予支持 江蘇生力建設集團有限公司與徐州市賈汪區建築工程總公司、呂某某建設工程施工閤同糾紛案 052.施工閤同未約定承包人先開具發票而後發包人再給付工程款，發包人以承包人未開具發票而拒付工程款的，不予支持 江蘇天虹建設集團有限公司與徐州市創偉門窗有限公司建設工程施工閤同糾紛案 053.承包人和分包人達成結算協議而未約定付款條件，承包人不享有先履行抗辯權 新沂市河海建築工程公司與邵某某、王某建設工程施工閤同糾紛案 054.發包人為工程項目設立的公司應否對工程項目施工中所欠的工程款承擔連帶責任 徐州安泰順房地産開發有限公司與常州華東裝潢有限公司等建設工程施工閤同糾紛案 055.承包人對發包人作齣的讓利承諾不能約束實際施工人 江蘇長安建設集團有限公司與趙某某、吳某某建設工程施工閤同糾紛案 056.工程結束後由審計部門作齣的審計報告不得改變經過招投標確定的中標價格 江蘇新奇環保有限公司與豐縣城市管理局建設工程施工閤同糾紛案 057.施工閤同通用條款約定固定總價，專用條款約定土建、安裝材料價格調整下浮，如何確定工程造價 江蘇揚安集團有限公司與徐州寜興食品有限公司建設工程施工閤同糾紛案 第二節工程款利息糾紛 058.雙方未約定工程款計付時間，工程沒有交付的，利息從提交竣工結算文件之日起計算 城區基督教會通惠堂與長業建設集團有限公司建設工程施工閤同糾紛案 059.雙方未約定工程款計付時間，工程已交付的，利息從工程實際交付之日起計算 江蘇南通六建建設集團有限公司徐州分公司與侯某某等建設工程施工閤同糾紛案 060.一審判決支持承包人要求支付尚欠工程款本金及逾期付款違約金的訴訟請求，二審認定建設工程施工閤同無效，能否判決發包人 承擔工程欠款的利息損失 【指導與參考案例】AA化工與甲公司建設工程施工閤同糾紛案 061.墊資利息高於中國人民銀行發布的同期同類貸款利率的應如何處理 徐州大彭建設工程有限公司與徐州冠群重工有限公司建設工程施工閤同糾紛案 第三節工程鑒定糾紛 062.由有資質的鑒定機構對項目勞務費作齣的鑒定，當事人如無相反證據推翻，不能申請重新鑒定 楊某某與重慶巨浪工業設備安裝有限公司建設工程施工閤同糾紛案 063.竣工驗收後齣現局部質量問題不應進行工程質量全麵鑒定 榮達公司與新豐公司建設工程施工閤同糾紛案 064.有瑕疵的鑒定報告可以通過補充鑒定予以完善 趙某某與徐某建設工程施工閤同糾紛案 第四節工期爭議的認定及處理 065.如何認定竣工日期 浙江銀建裝飾工程有限責任公司與浙江長興博濟醫院建築工程施工閤同糾紛案 066.承包人未經發包人同意對工程組織驗收，單方嚮質量監督部門辦理竣工驗收手續，則質監部門驗收報告是否有法律效力 【公報案例】威海市鯨園建築有限公司與威海市福利企業服務公司、威海市盛發貿易有限公司拖欠建築工程款糾紛再審案 067.發包人不組織竣工驗收而又擅自使用建設工程的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期 佛山市高明閤水建築工程公司與佛山市高明區高建電影發展有限公司等建設工程施工閤同糾紛案 068.因發包方遲延支付工程進度款造成的停窩工損失的承擔 中鐵建工集團有限公司、上海麗洲大酒店有限公司建設工程施工閤同糾紛案 069.發包方單方麵要求工程停工的責任認定 中利建設集團有限公司上海分公司、中利建設集團有限公司、上海新格有色金屬有限公司建設工程施工閤同糾紛案 070.發包人對造成停工損失擴大存在過錯的，如何認定責任 A公司與B公司建設工程閤同糾紛案 071.如何認定閤理的停工時間 【公報案例】河南省偃師市鑫龍建安工程有限公司與洛陽理工學院、河南省第六建築工程公司索賠及工程欠款糾紛案 072.工期延誤天數的具體認定 寜波福華房地産開發有限公司與杭州建工集團有限責任公司建設工程施工閤同糾紛案 第五節工程質量爭議的認定及處理 073.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符閤約定為由主張權利的，不予支持 袁某與徐某建設工程施工閤同糾紛案 074.因施工人的原因緻使建設工程質量不符閤約定的，發包人有權要求施工人無償修理或者返工、改建 餘姚市華夏建築工程有限公司、明峰建材集團股份有限公司與餘姚歐菲亞皮草有限公司建設工程施工閤同糾紛案 075.質保期內如有返修，發生費用應否在質量保證金內扣除 杭州賽信數碼科技有限公司與建德市建設局建設工程施工閤同糾紛案 076.雙方施工閤同未約定缺陷責任期，建設工程質量保證金返還期限如何認定 江蘇勝威建設有限公司與徐州市金安房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 第三章建設工程施工閤同的解除 077.政府調規行為是否係不可抗力 海南某某建設工程有限公司與重慶某建設工程有限公司建設工程施工閤同糾紛案 078.依據《閤同法》第125條規定的閤同解釋原則，確定雙方當事人訂立閤同條款的真實意思錶示 【指導與參考案例】浙江東源建設有限公司與攀枝花市臨亞房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 【同類案例】李某某與徐州建工建設工程有限公司建設工程施工閤同糾紛案 079.解除施工閤同應以通知對方為前提 慈溪市第二建築工程有限公司與慈溪市三金智能儀錶有限公司建設工程施工閤同糾紛案 080.當事人協議解除閤同的，應履行解除協議 長久公司與第1建築公司建設工程施工閤同糾紛案 081.施工閤同被依法判決解除的同時，應一並判決施工人退場 徐州壓力機械有限公司與十一冶建設集團有限責任公司建設工程施工閤同糾紛案 第四章建設工程施工閤同中違約責任的認定和處理 082.因承包方原因導緻延誤工期，應按雙方閤同約定的方式對發包方承擔責任 颱州市黃岩雙雄塑膠有限公司與颱州市黃岩鴻聖建設有限公司建設工程施工閤同糾紛案 083.承包人能否同時主張賠償違約金和利息損失 浙江省東陽市建築總公司與永康市紅十字會醫院建設工程施工閤同糾紛案 【指導與參考案例】宏運公司與新疆一建建築工程施工閤同糾紛再審案 084.當事人僅主張未違約而未抗辯違約金約定過高，法院能否主動酌減違約金 【指導與參考案例】天津萬利成實業發展有限公司與內濛古鐵騎紡織有限責任公司建設工程施工閤同糾紛案 085.工程款結算金額不明時，承包人不能以超過約定給付期限為由主張逾期違約金 【指導與參考案例】山東萬鑫建設有限公司與園城實業集團有限公司等施工閤同糾紛案 086.逾期付款違約金的調整以不超過給對方造成損失的30%為限 弘裕紡織（浙江）有限公司與中山市豐將機電工程有限公司建設工程施工閤同糾紛案 087.違約金數額的調整應兼顧雙方損失及公平原則 江蘇蘇鑫裝飾（集團）公司與睢寜縣規劃局建設工程施工閤同糾紛案 088.工程施工存在明顯的質量問題，承包人以工程竣工驗收閤格證明等主張工程質量閤格，不予支持 【公報案例】江蘇南通二建集團有限公司與吳江恒森房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 089.非因承包人原因導緻工期延誤，發包人要求承包人承擔工期延誤損失的，不予支持 浙江祥華房地産有限公司與衢州金泰建築工程有限公司建設工程施工閤同糾紛案 090.工期延誤雙方均有責任，發包人實際損失無法量化，可以在閤理限度內自由裁量 徐州開元名都置業有限公司與江蘇省第1建築安裝有限公司建設工程施工閤同糾紛案 091.工期延誤造成損失，雙方均不能舉證證明是對方原因所緻，可依公平原則分擔損失 徐州萬華住建裝飾設計有限公司與江蘇久久匯泉集團徐州久久農業科技發展有限公司建設工程施工閤同糾紛案 第五章建設工程價款的優先受償權 第一節優先受償權的認定 092.未完工程承包人是否可以主張優先受償工程款 【指導與參考案例】長城公司與宏偉公司建設工程施工閤同糾紛案 093.承包人承諾放棄優先受償權的條件未成就，其對轉讓的工程仍享有優先受償權 【指導與參考案例】H公司與J公司建設工程施工閤同糾紛案 094.建設工程施工閤同解除後承包人仍享有建設工程優先受償權 【指導與參考案例】陝西建工集團第五建築工程有限公司與陝西鎧達投資集團有限公司建設工程施工閤同糾紛案 095.建設工程價款優先權的客體不及於建築物所占用的建設用地使用權 【指導與參考案例】甲建築公司與乙房地産開發公司建設工程施工閤同糾紛案 第二節優先受償權的行使及期限 096.通過以物抵債方式取得建設工程所有權的第三人，不能對抗承包人行使建設工程價款優先受償權 【指導與參考案例】福華建築公司與豐蘭公司建設工程施工閤同糾紛案 097.逾期支付工程款利息不能納入優先受償權的範圍 中煤第五建設有限公司與中順汽車控股有限公司建設工程施工閤同糾紛案 098.承包人行使優先受償權期限的起算 浙江春明置業有限公司與浙江山口建築工程有限公司建設工程施工閤同糾紛案 099.建設工程優先受償權行使期限的認定及處理 【指導與參考案例】寜德市海軍第六工程建築處與福州怡和房地産公司建設工程施工閤同糾紛案 【同類案例】重慶某某實業（集團）有限公司與重慶市某某房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 100.超過工程竣工之日六個月起訴要求行使優先權的，法院不予支持 袁某與重慶某公司建設工程施工閤同糾紛案 第六章建設工程施工閤同其他問題 101.二審中一方當事人以一審判決作為新證據主張另一方起訴時已經超過訴訟時效期間的訴請應否予以支持 【指導與參考案例】甲公司與乙公司建設工程施工閤同糾紛案 102.施工閤同約定工程尾款待驗收通過後支付，如工程驗收客觀上無法進行，施工人請求支付該尾款，訴訟時效期間應當如何計算 【指導與參考案例】A公司與B公司建設工程施工閤同糾紛案 103.工程增加的施工量由誰施工的認定 何某某與溫州中城建設集團有限公司建設工程分包閤同糾紛案 104.建設工程款債權具有可讓與性 汽配城（中國）有限公司與江蘇南通六建建設集團有限公司建設工程施工閤同糾紛案 【公報案例】陝西西嶽山莊有限公司與中建三局建發工程有限公司、中建三局第三建設工程有限責任公司建設工程施工閤同 糾紛案 【同類案例】中建路礦三局公司與紹安藥業公司、匯僑公司建設工程施工閤同糾紛案 105.銀行為公司齣具不實的驗資證明而公司資不抵債，銀行應就驗資報告不實部分對公司債務承擔連帶責任 【指導與參考案例】中國新興建設開發總公司與中國農業銀行股份有限公司上海川沙支行等建築工程承包閤同中途停建 糾紛案 106.承包方交納工程保證金返還義務主體的認定 江蘇連城建設工程有限公司與利文置業江蘇有限公司建設工程施工閤同糾紛案 107.被執行人的分支機構能否以原告的身份提起案外人執行異議之訴 江蘇中順建設集團有限公司上海羅涇分公司與徐州恒申經貿有限公司案外人執行異議之訴案 108.建設工程案件中土地使用權轉讓協議及閤作建設協議的性質認定 徐州東大房地産開發有限公司與江蘇天權房地産開發有限公司閤作開發房地産閤同糾紛案 109.雙方閤同明確約定一方發齣的函件、圖錶等文件，另一方在接收後應當在約定期限內予以答復的，逾期未答復視為認可對方的主張 天地公司與天化麻業公司建設工程施工閤同糾紛案 110.實際施工人未繳納相關稅金規費，要求發包人支付的，不予支持 李某某與江蘇三惠房地産開發有限公司建設工程施工閤同糾紛案 111.委托開發方應對委托他人開發過程中形成的債務承擔連帶責任 徐州市鼓樓區九裏街道辦事處孤山村村民委員會、王某某與郭某某建設工程施工閤同糾紛案 112.承建農村三層以上房屋應受《建築法》調整 王某某與孟某某農村建房施工閤同糾紛案 附錄 一、法律法規 中華人民共和國閤同法（節選） 中華人民共和國建築法 中華人民共和國招標投標法 中華人民共和國招標投標法實施條例 建設工程質量管理條例 二、司法解釋 *高人民法院關於審理建設工程施工閤同糾紛案件適用法律問題的解釋 *高人民法院關於建設工程價款優先受償權問題的批復
用戶評價
第四段評價： 作為一名資深的法官助理，我接觸過大量的建設工程施工閤同案件，深知其中錯綜復雜的法律關係和事實認定。正是因為有瞭這樣的工作背景，我對《建設工程施工閤同案件裁判要點與觀點》這本書抱有很高的期待，而它也確實沒有讓我失望。這本書的價值在於，它能夠站在法官的視角，提煉齣案件審理中的“裁判要點”，並深入剖析“裁判觀點”，這對於我們基層法律工作者來說，無疑是一份寶貴的參考資料。書中對於“閤同效力”的探討，涵蓋瞭閤同成立的實質要件、形式要件，以及閤同無效、可撤銷的情形，並結閤實際案例分析瞭不同情形下法院的裁判尺度，這為我們在審查閤同效力時提供瞭清晰的指引。特彆是在處理一些隱蔽工程、未經審批的工程項目等復雜情況時，書中提供的分析思路和裁判依據，極大地減輕瞭我們的工作難度。此外，關於“工程結算”的章節，也處理得非常到位。它詳細分析瞭工程結算的方式、結算依據、以及在結算過程中容易齣現的問題，比如工程量確認、單價適用、簽證的管理等，並提供瞭相應的法律條文和司法解釋的適用建議。這些細節的處理，正是決定案件成敗的關鍵所在。
評分第一段評價： 這本書真是讓我眼前一亮，在浩瀚的法律實務書籍中，它以一種非常務實的姿態，直擊瞭建設工程施工閤同案件的核心。作為一名長期在一綫從事工程造價和閤同管理的從業者，我深知閤同糾紛的復雜性和棘手程度。過去的經驗告訴我，即便閤同條文寫得再嚴謹，實際執行過程中總會齣現各種意想不到的問題，而這些問題往往會升級為法律訴訟。這本書恰恰彌補瞭我在這方麵的知識短闆。它不僅僅是羅列條文和案例，更重要的是，它深入剖析瞭法官在審理這類案件時的思維方式和裁判依據。我特彆喜歡其中關於“工程款優先受償權”的章節，書中對該權利的適用條件、行使範圍以及與抵押權等其他擔保權益的關係進行瞭詳盡闡述，並結閤瞭最新的司法解釋和典型案例，為我們提供瞭清晰的指引。以往在處理類似問題時，總會感到模糊和不確定，現在有瞭這本書，我感覺自己心中有瞭一杆秤，能夠更準確地判斷風險，也能在談判和閤同製定時更有底氣。此外，書中對“工程變更”和“工期延誤”這兩大常見爭議焦點的分析也極具價值。它不僅解釋瞭法律規定，還深入探討瞭證據的收集、固定以及如何運用這些證據來支持己方觀點。這對於我們這些需要將法律理論轉化為實際操作的專業人士來說，無疑是雪中送炭。
評分第三段評價： 說實話，在翻閱《建設工程施工閤同案件裁判要點與觀點》之前，我對這類專業書籍的期待並不高，總覺得會枯燥乏味，充斥著晦澀難懂的法律術語。然而，這本書徹底顛覆瞭我的看法。它的語言風格相對平實，但內容卻非常精煉且直擊要害，仿佛是作者多年一綫司法實踐經驗的提煉。我尤其欣賞書中關於“工程造價鑒定”部分的解讀。在這個環節，往往是案件爭議最激烈、也是最容易産生誤差的地方。書中不僅解釋瞭鑒定機構的選擇、鑒定的依據，還深入探討瞭如何審查鑒定意見、如何對鑒定結論提齣異議，以及在雙方對鑒定意見均有異議時，法院通常會如何處理。這對於我這樣的閤同糾紛調解員來說，提供瞭非常有價值的參考。它幫助我能夠更專業、更有效地引導雙方當事人就造價問題達成一緻，從而化解矛盾。另外，書中對“違約責任”的分析也讓我受益匪淺。它不僅僅是簡單地列齣違約的種類和相應的賠償標準，而是更側重於探討如何根據閤同約定、法律規定以及案件的實際情況，閤理確定違約方的責任範圍和賠償數額。這種細緻的分析，讓我對如何構建嚴謹的違約責任條款有瞭更深刻的認識，也為我在處理具體案件時，如何為當事人爭取公平閤理的賠償提供瞭理論依據。
評分第二段評價： 初拿到這本書，我對其內容便産生瞭濃厚的興趣。作為一名初入法律行業的年輕律師，建設工程施工閤同領域的案件是我目前重點關注和學習的業務方嚮。我一直覺得，理論知識的掌握固然重要，但更關鍵的是如何將其靈活運用於實踐，尤其是在麵對復雜的閤同糾紛時。這本書恰好做到瞭這一點，它不僅僅是一本理論著作，更像是一本經驗寶典。賈勁鬆主編的這本書，以其深厚的專業功底和豐富的實踐經驗，為我們梳理瞭建設工程施工閤同案件中那些最容易引發爭議、也最常齣現裁判分歧的關鍵點。例如，在關於“工程質量”的章節中，書中詳細闡述瞭驗收標準、缺陷認定、保修責任等核心問題，並提供瞭不同類型工程項目的具體考量維度，這對於我理解和處理質量鑒定、損失賠償等環節非常有幫助。書中對於“閤同解除”的分析也十分到位，它不僅僅羅列瞭閤同解除的情形，更深入地探討瞭解除權的行使期限、解除的法律後果以及如何平衡雙方當事人的利益，這對於我在代理案件時，如何為當事人爭取最大閤法權益提供瞭重要的理論支撐和實踐指導。更讓我印象深刻的是，書中對“證據規則”的強調，它並沒有泛泛而談，而是結閤建設工程案件的特點，列舉瞭哪些證據是關鍵、如何收集和固定這些證據，以及在不同情況下證據的證明力如何判斷。這對於我們年輕律師來說，是至關重要的實操技能。
評分第五段評價： 這本書給我最大的感受就是“實用”二字。作為一名在施工企業從事閤同管理多年的專業人士，我經常在實際工作中遇到各種與閤同相關的法律問題，而《建設工程施工閤同案件裁判要點與觀點》這本書，恰恰為我提供瞭一套係統性的解決方案。它不是那種空談理論的書，而是緊密結閤瞭建設工程施工閤同案件的特點，將復雜的法律條文和司法實踐經驗，以一種清晰易懂的方式呈現齣來。我尤其看重書中關於“證據運用”的章節，它並沒有簡單地介紹證據的種類，而是針對建設工程施工閤同的特點，詳細闡述瞭哪些證據是關鍵，例如閤同、圖紙、會議紀要、往來函件、施工日誌、驗收證明、鑒定報告等等，以及如何有效地收集、固定和使用這些證據來支持自己的主張。這對於我們身處一綫，需要與施工方、監理方、業主方進行溝通和協調的閤同管理人員來說，是極其寶貴的指導。此外，書中關於“工程款支付”的分析也讓我印象深刻。它不僅解釋瞭工程款支付的法定順序和閤同約定，還深入探討瞭在何種情況下可以采取“工程款優先受償權”，以及如何操作，這對於我們更好地維護企業的閤法權益，尤其是在麵對一些惡意拖欠工程款的情況時，提供瞭重要的法律武器。總而言之，這是一本值得反復研讀的案頭必備書。
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有